Algemene voorwaarden
1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, bestellingen, verkopen en werkplaats- en carrosserieopdrachten van Gamme nv, Dehemlaan 9, 8900 Ieper, ondernemingsnummer BE0473.808.673. Afwijkingen gelden enkel als ze schriftelijk werden overeengekomen.
2. Offertes en bestellingen
Offertes zijn geldig gedurende [aan te vullen: bv. 30 dagen], tenzij anders vermeld. Prijzen van nieuwe wagens zijn gebaseerd op de tarieven van de constructeur op het moment van de offerte. Wijzigt de constructeur zijn prijzen, taksen of heffingen vóór de levering, dan wordt dit [aan te vullen: doorgerekend / niet doorgerekend].
Een bestelling is definitief na ondertekening van de bestelbon door beide partijen.
3. Leveringstermijnen
Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en gebaseerd op de informatie van de constructeur. Vertraging bij de constructeur of bij transport geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding, behalve in de gevallen die de wet voorziet.
4. Prijzen en betaling
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw tenzij anders vermeld. Facturen zijn betaalbaar [aan te vullen: bv. contant bij afhaling / binnen 14 dagen].
Bij laattijdige betaling gelden de bepalingen van het Wetboek van economisch recht. Voor consumenten geldt een aanmaning met kosteloze herinneringstermijn vóór er nalatigheidsintrest of schadebeding kan worden aangerekend. [Aan te vullen: exacte percentages en termijnen, na te kijken door een jurist.]
5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde wagen blijft eigendom van Gamme nv tot de volledige betaling van de hoofdsom en eventuele bijkomende kosten. Het risico gaat wel over bij levering.
6. Werkplaats- en carrosserieopdrachten
Voorafgaand aan het werk wordt een raming gegeven. Blijkt tijdens de uitvoering dat er bijkomend werk nodig is, dan wordt de klant vooraf gecontacteerd. Er wordt niet verdergewerkt zonder akkoord over het meerwerk.
Vervangen onderdelen worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gehouden, behalve wanneer ze in het kader van garantie of van een schadedossier moeten worden teruggestuurd.
Voertuigen die na kennisgeving van beëindiging van de werken niet worden afgehaald, kunnen na [aan te vullen] stallingskosten opleveren.
7. Garantie
Op nieuwe wagens geldt de fabrieksgarantie van de constructeur, met de voorwaarden en termijnen die de constructeur bepaalt.
Op tweedehandswagens verkocht aan consumenten geldt de wettelijke garantie van minimaal twaalf maanden overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek. Op uitgevoerde herstellingen geldt garantie op het uitgevoerde werk en de geplaatste onderdelen volgens[aan te vullen: termijn en voorwaarden].
Garantie vervalt bij schade door oneigenlijk gebruik, gebrek aan onderhoud, of ingrepen door derden aan de betrokken onderdelen.
8. Aansprakelijkheid
Gamme nv is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een fout in de uitvoering van haar opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot[aan te vullen — dit is een punt waarop juridisch nazicht essentieel is; een te ruime exoneratieclausule is tegenover consumenten onafdwingbaar].
Wij zijn niet aansprakelijk voor voorwerpen die in het voertuig achtergelaten worden.
9. Klachten
Klachten over de uitgevoerde werken of de geleverde wagen moeten binnen[aan te vullen: bv. 8 dagen] na levering of afhaling schriftelijk gemeld worden. Zichtbare gebreken moeten bij afhaling worden gemeld.
10. Herroepingsrecht
Een verkoop die in onze showroom tot stand komt, is geen verkoop op afstand: het wettelijke herroepingsrecht van veertien dagen is dan niet van toepassing. Komt een overeenkomst wel volledig op afstand tot stand, dan gelden de bepalingen daarrond uit het Wetboek van economisch recht.
11. Persoonsgegevens
Hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in ons privacybeleid.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper — onverminderd de dwingende regels die gelden voor consumenten.
Consumenten kunnen zich ook wenden tot de Consumentenombudsdienst of tot het Europese ODR-platform.